装修工程承包合同

时间:2023-06-15 00:46:47
 装修工程承包合同

装修工程承包合同

装饰装修工程承包合同 推荐度: 装修工程的承包合同 推荐度: 装修工程承包合同协议书 ……此处隐藏31256个字……工期延误,每延误一天,承包人支付发包人 元违约金。

工程质量达不到双方约定的质量标准,扣除工程总价的 %。

12.3承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品,如造成损失,应照价赔偿。

12.4未经发包人同意,承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

12.5承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料,造成空气污染超标的,应依法承担赔偿责任。

12.6未办理验收手续,发包人提前使用或擅自动用,造成损失由发包人负责。

12.7因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12.8双方约定其它违约责任:

第13条 争议的解决方式

13.1本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第 种方式解决:

(一)提交大连仲裁委员会仲裁;

(二)依法向工程所在地人民法院起诉。

第14条 不可抗力

14.1双方关于不可抗力的约定:

第15条 保险

第16条

本合同正本两份,具有同等效力,由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数:

第17条

合同备案、鉴证

合同备案、鉴证:(现场签字)

发包方:

法定代表人:

身份证号:

承包方:

法定代表人:

身份证号:

第18条

合同日期

《 装修工程承包合同.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式